entreprises
vos bénéfices
Détails de l'avis
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GISCLE
Marché de travaux 2011 de restauration par génie végétal et génie mixte des cours d'eau des bassins versants de la Giscle et de Pampelonne.
Type de marché : Travaux
Type de procédure : Proc.Adapt.
Date limite de dépôt des offres : 08/02/2012 à 12 h 00
AVIS ID 177366
Var (83)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Syndicat Intercommunal de la Giscle
Le Grand Sud, Parc d'Activités
2, Rue Blaise Pascal
83310 Cogolin
Correspondant : Mme. GIRODENGO, tél : 0494557032, courriel : josianegirodengo@syndicatgiscle.fr
adresse internet : http://syndicatgiscle.e-marchespublics.com
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Environnement Gestion des cours d'eau
Objet du marché :
Marché de travaux 2011 de restauration par génie végétal et génie mixte des cours deau des bassins versants de la Giscle et de Pampelonne.
Type de marché de travaux :
Exécution
Lieu d'exécution :
Territoire du Syndicat Intercommunal de la Giscle, 83310 Cogolin
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Le présent marché porte sur les travaux de restauration des berges sur le réseau hydrographique pris en charge par le syndicat intercommunal de la Giscle, dans le département du Var.
Ils concernent d'une manière générale des travaux :
- dabattages et débroussaillage des sites à traiter
- de terrassement,
- de mise en uvre de techniques de génie végétal et génie mixte,
- de traitement despèces envahissantes,
- de dépose et repose de blocs denrochements
- de lévacuation de déchets
Il s'agit d'un marché à prix unitaires.
Nature et étendue des travaux :
Les travaux seront réalisés sur des cours d'eau de statut non domanial, sur huit (8) zones préalablement définies par le maître duvre et le maître douvrage et détaillées dans le DCE. Les travaux se dérouleront sur les communes de Cogolin, Grimaud, La Mole et Ramatuelle.
Des variantes seront-elles prises en compte: non.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Prestation divisée en lot : non
Durée du marché ou délai d'exécution :
Douze (12) semaines calendaires à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux :
27/02/2012
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
Prix des prestations (40 %)
Valeur technique (50 %)
Délai dexécution (10%)
Type de procédure :
Procédure adaptée
Date limite de réception des candidatures :
08/02/2012 12:00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
MAPA N°1 - 2012
Date d'envoi du présent avis à la publication :
17/01/2012
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Syndicat intercommunal de la Giscle,
Correspondant : Mme. GIRODENGO Josiane
Le grand sud, Parc dActivités
2, rue blaise pascal
83310 Cogolin
tél : 0494557032
fax : 0494545639,
courriel : josianegirodengo@syndicatgiscle.fr
adresse internet : http://www.syndicatgiscle.fr
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GISCLE
Marché de travaux 2011 de restauration par génie végétal et génie mixte des cours d'eau des bassins versants de la Giscle et de Pampelonne.
Type de marché : Travaux
Type de procédure : Proc.Adapt.
Date limite de dépôt des offres : 08/02/2012 à 12 h 00
REGLEMENT DE CONSULTATION
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GISCLE
Marché de travaux 2011 de restauration par génie végétal et génie mixte des cours d'eau des bassins versants de la Giscle et de Pampelonne.
Type de marché : Travaux
Type de procédure : Proc.Adapt.
Date limite de dépôt des offres : 08/02/2012 à 12 h 00
ACCEDEZ AU DOSSIER DE CONSULTATION
ou enregistrez-vous
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GISCLE
Marché de travaux 2011 de restauration par génie végétal et génie mixte des cours d'eau des bassins versants de la Giscle et de Pampelonne.
Type de marché : Travaux
Type de procédure : Proc.Adapt.
Date limite de dépôt des offres : 08/02/2012 à 12 h 00
ACCEDEZ AUX QUESTIONS / REPONSES
ou enregistrez-vous
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA GISCLE
Marché de travaux 2011 de restauration par génie végétal et génie mixte des cours d'eau des bassins versants de la Giscle et de Pampelonne.
Type de marché : Travaux
Type de procédure : Proc.Adapt.
Date limite de dépôt des offres : 08/02/2012 à 12 h 00
DEPOSEZ UNE OFFRE PAR VOIE ELECTRONIQUE
